Договор

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, по наименованию, в количестве, комплектации, в сроки и по цене согласно Спецификациям.                                                                                                    

1.2. Общая стоимость Договора определяется согласно Спецификациям.

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц и не является бывшим в употреблении.    

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗА

 

2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку продукции (допускается использование факсимильной связи) с указанием номера договора, ассортимента продукции, необходимого количества продукции, вида отгрузки, грузополучателя и его реквизитов.

2.2 Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заказа от  Покупателя рассматривает его, и отправляет Покупателю оформленные со своей стороны счёт-проформу (в случае если поставка осуществляется на условиях полной или частичной предоплаты) и Спецификацию с указанием ассортимента Товара, его количества, цены за единицу, общей стоимости партии, сроков и иных условий поставки Товара.

2.3. Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Поставщика счёта и Спецификации, при условии согласия с условиями поставки, подписывает Спецификацию, скрепляет печатью и один экземпляр возвращает Поставщику (копия оформленной Спецификации направляется Поставщику факсимильной связью в день ее  подписания).

2.4. Условия поставки Товара, предложенные Поставщиком, считаются согласованными с даты подписания Спецификации Покупателем. Не подписание Спецификации Покупателем в срок, установленный п. 2.3. настоящего Договора, не влечет наступление для Покупателя обязанности по возмещению каких-либо убытков Поставщику, либо возникновение иной ответственности по Договору.

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

 

3.1. При поставке Товара на условии предоплаты срок поставки продукции исчисляется с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.2. Срок поставки Товара: в течение 45 рабочих дней, после заключения договора и гарантийного письма на оплату товара в течении трех рабочих дней, с момента поступления товара на склад поставщика.

3.3. Поставщик не вправе осуществить досрочную поставку Товара без письменного согласия Покупателя.

3.4. При отсутствии  иного условия в Спецификации, поставка Товара осуществляется на условиях доставки до склада Покупателя или указанного Покупателем третьего лица – грузополучателя. Погрузка Товара осуществляется Поставщиком и за его счет.

3.5. Указание Покупателя Поставщику об отгрузке Товара грузополучателю включается в заявку на поставку либо направляется отдельным письмом и должно содержать наименование грузополучателя и его отгрузочные реквизиты.

3.6. В случае изменения реквизитов грузополучателя письменное указание Покупателя об отгрузке Товара должно поступить Поставщику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента отгрузки.

3.7. Поставщик обязан извещать Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 5 дней. Извещение допускается по факсу.

 

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

 

4.1. Соответствие качества поставляемого Товара действующим ТУ и ГОСТ, подтверждается паспортом (сертификатами качества) изготовителя. Гарантийный срок на поставляемый Товар указывается в паспорте на каждый вид Товара. При отсутствии в паспорте условия о гарантии (паспорта), гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты получения Товара Покупателем.

4.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется на складе Поставщика .

4.3. Обязательство  Поставщика считается исполненным с момента погрузки товара на транспорт Покупателя.

4.4. Товар переходит в собственность Покупателя с момента погрузки товара в транспорт Покупателя на складе Поставщика и соответственно вся ответственность за сохранность товара возлагается на Покупателя и уполномоченного им перевозчика.

4.5. Если недостатки Товара выявлены в процессе эксплуатации, Покупатель обязан известить Поставщика о характере недостатков. В пятидневный срок с момента их обнаружения Покупателю необходимо привезти товар в сервисный центр Поставщика для оценки качества Товара и выявления причины дефекта.

4.6. Сервисный центр находится по адресу: 117570 г. Москва, ул. Красного маяка, д.26.

4.7. При возникновении спора о качестве Товара, Поставщик направляет Товар на независимую экспертизу.

4.8. При обнаружении заводского брака, все затраты по доставке Поставщик обязан возместить Покупателю и ремонт осуществить бесплатно.

4.9. При выявлении порчи товара по вине Покупателя, все затраты по доставке и ремонту товара возлагаются на Покупателя.

4.10. Гарантия автоматически снимается при отсутствии заполненного журнала для ежедневного обслуживания аккумуляторной батареи и при выявлении порчи товара в процессе ввода в эксплуатацию с нарушениями требований указанных в руководстве по эксплуатации.

 4.11. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара представить Покупателю следующие документы:

- товарную накладную-ТОРГ-12;

- счет-фактуру унифицированной формы;

- тех. документацию (паспорта, сертификаты соответствия и т.д.).

 

5. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

5.1. Сумма договора на момент его заключения определению не подлежит и определяется совокупностью подписанных Спецификаций на поставляемый Товар в рамках настоящего договора.

5.2. Цена на поставляемый Товар и конкретный порядок оплаты за поставку каждой партии Товара определяются в Спецификациях.

5.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон не применяются.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

6.1. В случае нарушения сроков оплаты (кроме предоплаты), Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,05 % от суммы просрочки за каждый день просрочки платежа.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,05 % от суммы недопоставленного Товара, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного в спецификации, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,05 % от суммы Товара, за каждый день просрочки.

6.4. В случае  нарушения  Поставщиком  срока  поставки по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Поставщика, а также потребовать уплаты неустойки согласно п. 6.2 настоящего Договора. В этом случае, договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления.

6.5. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.

6.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожар, стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки (далее по тексту - форс-мажорные обстоятельства). В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств увеличивается на срок, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться больше шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной убытков причиненных в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств актом Торгово-Промышленной

палаты или ее регионального отделения.

7.5. Отсутствие уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает потерпевшую сторону права ссылаться на эти обстоятельства.

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

8.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, стороны разрешают путем направления претензий. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней с момента получения.

8.2. При не достижении согласия между сторонами в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Применимое право – Российской Федерации.

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

9.1. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных документы, переданные посредством факсимильной связи, при условии последующего обмена подлинными документами. Срок последующего обмена – 10 (десять) календарных дней.

9.2. Все соглашения, переговоры и  переписка  между  сторонами  по вопросам,  изложенным  в настоящем договоре, имевшие место до момента подписания настоящего договора, утрачивают силу с момента его подписания.

9.3.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении места нахождения исполнительных органов, номеров телефонов, телефакса, почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в двухдневный срок.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами сторон и скреплены печатью.

9.5. Все приложения к настоящему договору, соглашения между сторонами по исполнению настоящего договора составляют его неотъемлемую часть.

9.6 Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору - до момента полного исполнения таких обязательств.

9.8. Сторона вправе уступить права и/или обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам только при условии письменного согласия другой стороны.

9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.